AÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
Heat Builder Kft.
1. AZ ELADÓ/VÁLLALKOZÓ ADATAI
Cégnév: Heat Builder Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2636 Tésa, Petőfi utca 36.
Cégjegyzékszám: 13-09-201852
Adószám: 27072723-2-13
E-mail: info@heatbuilder.com
Telefonszám: +36 70 392 1417
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Jelen ÁSZF szabályozza a Heat Builder Kft. (továbbiakban: Vállalkozó) által nyújtott szolgáltatások (épületgépészeti kivitelezés, fűtésszerelés, karbantartás, anyagbeszerzés) igénybevételének feltételeit. A Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével, illetve az árajánlat elfogadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3. AJÁNLATADÁS ÉS MEGRENDELÉS
3.1. A Vállalkozó árajánlata – eltérő írásos megállapodás hiányában – 15 naptári napig érvényes. 3.2. A szerződés az árajánlat írásos (e-mail vagy aláírt dokumentum) visszaigazolásával jön létre. 3.3. A kivitelezés pontos műszaki tartalmát a véglegesített árajánlat tartalmazza. Minden ezen felüli munka „pótmunka”-nak minősül, amely külön díjazás alá esik.
4. DÍJAZÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
4.1. A Vállalkozót a munkavégzésért és az anyagbiztosításért vállalkozói díj illeti meg. 4.2. Előlegbekérő: A Vállalkozó jogosult az anyagdíj 100%-át, vagy a teljes vállalási ár meghatározott részét (jellemzően 50%) előlegként elkérni a munkakezdés előtt. 4.3. Végszámla: A fennmaradó összeg a munkálatok befejezésekor, a teljesítésigazolás aláírását követően, azonnal vagy a számlán jelzett határidőig esedékes. 4.4. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult. 4.5. A beépített anyagok a teljes vételár kifizetéséig a Heat Builder Kft. tulajdonát képezik. Fizetés elmaradása esetén a Vállalkozó jogosult a beépített eszközök leszerelésére és elszállítására.
5. A KIVITELEZÉS FELTÉTELEI (MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI)
5.1. A Megrendelő köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet biztosítani (szabad hozzáférés, munkaterület kiürítése). 5.2. A Megrendelő térítésmentesen biztosítja a munkavégzéshez szükséges elektromos áramot és vizet. 5.3. Amennyiben a munkavégzés a Megrendelő hibájából (pl. nem biztosított bejutás) meghiúsul, a Vállalkozó kiszállási díjat és állásidőt számolhat fel.
6. HATÁRIDŐK
6.1. A munkakezdés és befejezés időpontja az árajánlatban vagy külön megállapodásban rögzített dátum. 6.2. A Vállalkozó nem felelős a késedelemért, ha azt vis maior (pl. időjárási akadályok, anyaghiány a beszállítónál, előre nem látható műszaki hiba) okozza.
7. GARANCIA ÉS SZAVATOSSÁG
7.1. A Vállalkozó az általa végzett szerelési munkára a jogszabályban előírt szavatosságot vállalja. 7.2. A beépített készülékekre (kazánok, hőszivattyúk stb.) a gyártói garancia érvényes, amelynek feltétele általában a gyártó által felhatalmazott szerviz általi beüzemelés és az éves karbantartás. 7.3. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, idegen beavatkozásból vagy karbantartás hiányából eredő hibákra.
8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
8.1. A Vállalkozó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a Megrendelő által kért, de szakmailag nem javasolt műszaki megoldásokból erednek, amennyiben ezekre előzetesen írásban figyelmeztette a Megrendelőt. 8.2. A Vállalkozó kártérítési felelőssége maximum a vállalkozói díj összegéig terjed.
9. ELÁLLÁS
9.1. A Megrendelő a szerződéstől a munkakezdés előtt elállhat, azonban köteles megtéríteni a Vállalkozó addig felmerült igazolt költségeit (pl. már megrendelt, egyedi gyártású anyagok díja) és meghiúsulási kötbért (jellemzően a munkadíj 20%-a).
10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései az irányadók. Jogvita esetén a felek törekszenek a békés rendezésre, ennek sikertelensége esetén a Vállalkozó székhelye szerinti bíróság az illetékes.
Kelt: Tésa, 2026. 04. 29.
Heat Builder Kft.